工程的合同精选15篇
随着人们法律意识的建立,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的工程的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程的合同1发包人:(全称)
[以下简称甲方]
承包人:(全称)
[以下简称乙方]
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:工程立项批准或核准、备案文号:资金来源:政府投资
二、工程承包范围
三、合同工期开工日期:___年___月____日竣工日期:___年___月____日合同工期总日历天数:___天。
四、工程质量工程质量标准:
五、合同价款合同价款:(大写):(人民币)___元;(小写):___元。其中:安全防护、文明施工措施费:(大写):___元;(小写):___元。其它约定:
六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的'全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:________年____月____日本合同订立地点:双方约定本合同
生效。
十、合同备案
本合同生效后必须送备案。
发包人:承包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
工程的合同2发包方(甲方):
承包方(乙方):
经双方协商一致,甲方将 工程施工项目承包乙方。为加强管理,明确责任,体现利益共享,风险共担的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的有关规定,特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、开竣工时间:
6、质量等级:
7、合同价款:
二、工程费用
1、有关部门征收的劳保基金、劳动定额测定费、预算定额费、招投标服务费、建管费、保险费、噪声费、合同鉴证费、合同印花税、暂住证和施工许可所含的其他规费,乙方应当及时配合缴纳。若缴纳有困难者,由甲方代缴后,从工程结算造价中扣留。
2、甲方从本工程中按结算总价 %扣留营业税和附加税; 按 %扣留企业所得税;按 %扣留企业管理费。合计共扣留工程结算价款的 %.
三、双方责任
(一)甲方责任:
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督并组织工程竣工验收。
2、凡从建设单位收取的工程款,均应进入甲方帐户。按甲方规定办理了有关审批手续后,再拨付乙方使用。该费用包括建设单位供给的各种材料。
3、甲方按与建设单位签订的施工合同的约定,向建设单位收取工程进度款,扣除各种费用后,向乙方拨付工程进度款。
4、工程主体完工,甲方累计向乙方拨付的工程款要达到应付工程款总额的70%,剩余款项待工程验收合格交工后拨付。
5、因建设单位迟延或不能足额拨付工程进度款,导致甲方不能及时足额向乙方拨付工程进度款的,不构成甲方对乙方的违约。
6、劳动人员的工资发放由乙方造册,报甲方审批后,由乙方发放。
(二)乙方责任:
1、乙方全面履行甲方与建设单位签订合同所约定的各项条款,以及对建筑工程的质量、进度、安全、工期等内容所做的承诺。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程。严格按图纸规范要求施工,施工中的图纸变更需经甲方同意并经设计人员签字认可办理签证手续。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的`监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度,搞好现场文明施工,对出现的质量、安全事故由乙方全部负责。如违反有关规定造成的上级有关部门的处罚,均由乙方承担,同时接受公司在上级有关部门罚款额上增加2倍处罚额的罚款,并承担相应的法律责任。
4、确保工程质量和工期,如质量、工期达不到合同规定要求,造成的经济损失由乙方承担。
5、乙方所进场的材料必须"三证"齐全,所有检试报告均提供甲方检查后方可使用。把好材料质量关,如发现使用不合格材料,甲方有权停工并罚款。乙方给甲方造成的经济损失均由乙方全额承担。
6、要按实际工作进度如实填报工作量,工资报表。在保证工程任务符合约定标准的前提下进行工程结算。甲、乙双方之间的工程结算以甲方同建设单位之间进行的工程结算为准。因建设单位原因致使工程结算久拖不决的,不构成甲方对乙方的违约。
7、按GB50300-20xx建筑工程施工质量验收统一标准规定做好工程技术资料的收集、整理和编制。向甲方提供完整的交工资料。
8、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料往来均由乙方自行负责处理。如发生经济纠纷,乙方承担一切经济责任。
四、工程保修
本工程预留总造价 %的保修款。在甲方同建设单位签订施工合同所约定的保修期满后,支付保修款。保修期内因质量问题所发生一切经济支出均从保修款中扣除,不足的由乙方向甲方补足。
五、违约责任:
1、甲、乙双方发生争议,双方协商解决。无法解决的,任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因,致使合同不能履行或全面履行,不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:_______________ ……此处隐藏19379个字……方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,但必须给予甲方必要的时间至少24小时以前提前通知。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5、4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用甲方承担,工期顺延。
5、5由乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5、6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知15天内组织验收,并办理验收、移交手
第6条 安全生产和防火的约定
6、1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
6、2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关的法规、规范。
6、3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
6、4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第7条 违约责任
7、1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。
7、2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方10000元违约金。
7、3乙方应妥善保管甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
7、4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
7、5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
7、6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7、7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第8条 争议或纠纷处理
8、1本合同在履行期间,双方发生争议时,要不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。
8、2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向工程所在地人民法院起诉。
第9条 施工方法和技术措施的约定
按国家相关施工规范的投标文件“主要的施工方法及技术措施”相关内容执行。
第10条 其它约定
● 甲方提供具备施工条件的工作面,提供生产生活水源、电源,费用由施工方按实结算给甲方;生活临时设施由发包方提供场地,施工用水、电按总价的1、5%支付给甲方。
● 本合同报价含材料费、辅材费、施工费、施工措施费、机械费、运输费、利润等费用,但不含总包配合费及发票。
● 具体数量见附表。
第11条 附则
11、1本工程需要进行保修或保险时,应另定协议。
11、2本合同正本两份,双方各执一份。副本 二 份,甲方执 一 份,乙方执 一 份。 11、3本合同履行完成后自动终止。
总包单位(盖章):X集团有限公司
分包单位(盖章):(集团)公司
法定代表人:
法定代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
年 月 日
年 月 日
建设单位(盖章):
法定代表人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
年 月 日
工程的合同15你好,关于你所咨询的施工便道工程合同的问题,具体格式如下。合同
甲方:_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)
乙方:_________________一分部路基二队(以下简称乙方)
为青荣城际铁路建设,确保材料和设备顺利进场,甲方将S212国道至姜家泊村的施工便道交由乙方施工,经双方协商决定,签订协议如下:_________________
一、工程施工范围
施工范围:_________________S212国道至姜家泊村,总长2.12km。
二、工程施工内容
1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用),拓宽后的路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。
2、砂石路面铺设(厚30cm),宽度为7m。
3、边沟开挖。
4、树穴的.处理。
三、工程数量及单价:_________________
1、拓宽填土方数量约为7420m3,单价按元/m3。
2、砂石路面为4450m3,单价按元/m3。
3、其他作业内容不计。
四、工期要求:_________________
总工期为15天,自___年___月___日至___年___月___日完成。
五、质量要求和验收:_________________
1、应严格按照路基施工工艺控制施工,确保便道的施工质量。
2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
3、边沟满足排水要求。
4、施工完工后由甲方组织验收。
六、工程款支付款方式
工程完工并经验收合格后,参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。
七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。
八、本协议一式六份,甲方五份,乙方一份。
九、本合同自签订日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
文档为doc格式